Quyết định Giám đốc thẩm

Quyết định giám đốc thẩm số 02/HĐTP-DS ngày 26/01/2005 Về vụ án “Đòi nợ”

Cập nhật: 05-09-2011 17:26:02

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 02/HĐTP-DS NGÀY 26-01-2005 VỀ VỤ ÁN “ĐÒI NỢ”
HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
...
Ngày 26 tháng 1 năm 2005, tại trụ sở Toà án nhân dân tối cao đã xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm vụ án đòi nợ giữa các đương sự là:
Nguyên đơn: Công ty trách nhiệm hữu hạn Hyundai Engineering & Construction, có trụ sở tại 140-2 Kyedong, Chongrogu Seoul, Hàn Quốc; do bà Diệp Hoài Nam là đại diện theo uỷ quyền của Tổng Giám đốc.
Bị đơn: Công ty phát triểu du lịch hữu hạn làng Nghi Tàm, có trụ sở tại 1A Nghi Tàm, phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội: do ông Sonnie TW Lien là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc làm đại diện.
NHẬN THẤY:
Ngày 9-11-1995, Công ty trách nhiệm hữu hạn Hyundai Engineering & Contruction (gọi tắt là Công ty trách nhiệm hữu hạn Hyundai) và Công ty phát triểu du lịch hữu hạn làng Nghi Tàm, (gọi tắt là Công ty Nghi Tàm) ký hợp đồng xây dựng công trình Liên Westlake với tổng dự toán đầu tư là 36.285.703 USD. Hai bên đều thống nhất để Công ty Chao Tse Ann & Partners làm tư vấn thiết kế và Công ty Rider Hunt Levetf làm giám sát khối lượng. Hợp đồng này sẽ được điều chỉnh, giải thích và sẽ có hiệu lực theo Luật của Singapore. Cụ thể là các tranh chấp hoặc bất đồng sẽ được đệ trình lên trọng tài và cuối cùng sẽ được giải quyết theo các quy định của Luật trọng tài (Cáp 10) của Luật Singapore, bản đã sửa đổi năm 1985 bao gồm tất cả các bổ sung sửa đổi về sau cho đạo luật đó hoặc các tái bản của đạo luật đó.
Do Công ty Nghi Tàm thiếu vốn đầu tư, nên hai bên thực hiện hợp đồng từ ngày ký cho đến tháng 9-1998 thì ngừng. Ngày 26-10-1998, Công ty trách nhiệm hữu hạn Hyundai bàn giao công trình cho Công ty Nghi Tàm quản lý với khối lượng đã hoàn thành là 81,34% công trình, tương đương với số tiền Công ty trách nhiệm hữu hạn Hyundai sẽ được thanh toán là 31.437.243,46 USD. Đến ngày 20-2-2001, Công ty trách nhiệm hữu hạn Hyundai đã nhận được tổng số tiền là 26.810.357,12 USD. Ngày 19-7-2002, Công ty trách nhiệm hữu hạn Hyundai có đơn khởi kiện yêu cầu công ty Nghi Tàm thanh toán tiền nợ từ hợp đồng xây dựng gồm: 4.626.877,34 USD tiền xây dựng, 1.814.285,15 USD tiền bảo hành công trình; 1.285.828,23 USD tiền vật liệu và yêu cầu trả lãi số tiền trên từ ngày 1-1-2000 đến nay. Đến ngày 3-1-2003, Công ty trách nhiệm hữu hạn Hyundai chỉ yêu cầu Công ty Nghi Tàm trả 4.626.877,34 USD tiền nợ xây dựng, không yêu cầu tính lãi của số tiền này, đồng thời chưa yêu cầu giải quyết đối với khoản tiền bảo hành công trình và số tiền vật liệu.
Công ty Nghi Tàm xác nhận giữa hai công ty không có tranh chấp gì liên quan đến hợp đồng xây dựng ký kết từ năm 1995. Do có khó khăn về tài chính nên Công ty Nghi Tàm chưa trả Công ty trách nhiệm hữu hạn Hyundai 4.626.877,34 USD tiền nợ xây dựng, Công ty Nghi Tàm đồng ý trả khoản nợ này. Đối với khoản tiền bảo hành công trình 1.814.285,15 USD, Công ty Nghi Tàm không chấp nhận trả vì công trình chưa xây dựng xong. Còn số tiền vật tư thì hai bên sẽ xem xét tìm lại số liệu và giải quyết sau, không yêu cầu Công ty trách nhiệm hữu hạn Hyundai trả tiền phạt chậm thi công là 2.390.000 USD.
Tại bản án dân sự sơ thẩm số 06/DSST ngày 10-3-2003, Toà án nhân dân thành phố Hà Nội xử:
Chấp nhận yêu cầu khởi kiện đòi nợ 4.626.877,34 USD của Công ty trách nhiệm hữu hạn Hyundai đối với Công ty Nghi Tàm.
Buộc Công ty Nghi Tàm phải trả Công ty trách nhiệm hữu hạm Hyundai 4.626.877,34 USD tương đương với 71.207.642.263 đồng.
Ghi nhận Công ty trách nhiệm hữu hạn Hyundai xin rút yêu cầu khởi kiện đối với Công ty Nghi Tàm về hai khoản tiền: Tiền bảo hành công trình là 1.814.285,15 USD và tiền vật liệu là 1.285.828,23 USD để hai bên tự giải quyết, nếu không được sẽ khởi kiện sau.
Bản án còn quyết định về án phí.
Ngày 8-4-2003, ông Sonnie TW Lien đại diện cho Công ty Nghi Tàm có đơn kháng cáo cho rằng vụ án này không thuộc thẩm quyền xét xử của Toà án Việt Nam.
Tại bản án dân sự phúc thẩm số 174/DSPT ngày 4-12-2003, Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao Hà Nội đã xử:
Huỷ bản án dân sự sơ thẩm số 06/DSST ngày 10-3-2003 của Toà án nhân dân thành phố Hà Nội và đình chỉ vụ án.
Trả lại đơn khởi kiện cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Hyundai.
Bản án còn quyết định về án phí.
Sau khi xét xử phúc thẩm, Công ty trách nhiệm hữu hạn Hyundai có đơn khiếu nại đề nghị xem xét lại vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm.
Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam có văn bản số KEV-04-150 ngày 29-3-2004 gửi tới Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao, Toà án nhân dân tối cao phản đối và cho rằng Toà án cấp phúc thẩm xét xử không đúng, gây ảnh hưởng tiêu cực đối với chính sách khuyến khích hoạt động đầu tư nước ngoài trực tiếp cũng như cam kết bảo hộ nhà đầu tư nước ngoài của Chính phủ Việt Nam. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng có công văn 7176 BKH/ĐTNN ngày 24-11-2003 và công văn số 2589 BKH/ĐTNN ngày 28-4-2004 đề nghị Toà án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét yêu cầu của Đại Sứ quán Hàn Quốc, đơn khiếu nại của Công ty trách nhiệm hữu hạn Hyundai Engineering & Construction và giải quyết vụ án theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao trả lời Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam.
Tại kháng nghị số 114/KNDS ngày 23-12-2004, Chánh án Toà án nhân dân tối cao đã nhận định: Căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ thì Công ty Nghi Tàm nhiều lần thừa nhận số nợ 4.626.877,34 USD đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn Hyundai. Ngoài ra, trong quá trình Toà án điều tra, hoà giải, Công ty Nghi Tàm đều thừa nhận còn nợ Công ty trách nhiệm hữu hạn Hyundai 4.626.877,34 USD tiền xây dựng và đồng ý trả nợ số tiền này (BL 371, 375, 377, 381, 383). Vì vậy, Toà án cấp sơ thẩm xác định đây là vụ án đòi nợ và đã giải quyết theo thủ tục giải quyết các vụ án dân sự là đúng. Toà án cấp phúc thẩm nhận định đây là tranh chấp hợp đồng kinh tế, nên phải giải quyết theo các điều khoản đã cam kết trong hợp đồng kinh tế giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn Hyundai với Công ty Nghi Tàm và thuộc thẩm quyền giải quyết của trọng tài Singapore là không đúng pháp luật.
Do đó, Chánh án Toà án nhân dân tối cao đề nghị Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao xét xử vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm theo hướng huỷ bản án dân sự phúc thẩm số 174/DSPT ngày 4-12-2003 của Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại Hà Nội để xét xử phúc thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật.
Tại phiên toà giám đốc thẩm đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhất trí với kháng nghị của Chánh án Toà án nhân dân tối cao.
XÉT THẤY:
Ngày 9-11-1995, Công ty trách nhiệm hữu hạn Hyundai và Công ty Nghi Tàm ký hợp đồng xây dựng công trình Liên Westlake với tổng dự toán đầu tư là 36.285.703 USD. Do Công ty Nghi Tàm thiếu vốn đầu tư, nên hai bên thực hiện hợp đồng từ ngày ký cho đến tháng 9-1998 thì ngừng. Ngày 26-10-1998, Công ty trách nhiệm hữu hạn Hyundai bàn giao công trình cho Công ty Nghi Tàm quản lý với khối lượng đã hoàn thành là 81,34% (BL 242-253), tương đương với số tiền Công ty trách nhiệm hữu hạn Hyundai sẽ được thanh toán là 31.437.243,46 USD. Ngày 3-1-2001, Công ty Nghi Tàm có thư gửi Công ty trách nhiệm hữu hạn Hyundai đề nghị được xác nhận khoản thanh toán tồn đọng mà công ty Nghi Tàm nợ Công ty trách nhiệm hữu hạn Hyundai tính đến

ngày 23-9-1998 là 5.126.877,34 USD (BL 16). Ngày 20-2-2001, Công ty Nghi Tàm trả cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Hyundai 500.000 USD, nên số tiền xây dựng còn nợ là 4.626.877,34 USD. Ngày 14-1-2003, Công ty Nghi Tàm có thư gửi Công ty trách nhiệm hữu hạn Hyundai đề nghị xác nhận số dư tài khoản của Công ty trách nhiệm hữu hạn Hyundai trên sổ sách kế toán của Công ty Nghi Tàm tính đến ngày 31-12-2002 trong đó ghi rõ Công ty Nghi Tàm còn nợ Công ty trách nhiệm hữu hạn Hyundai là 4.626.877,34 USD (BL 315).
Qua các tài liệu trên thể hiện rõ là Công ty Nghi Tàm nhiều lần thừa nhận số nợ 4.626.877,34 USD đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn Hyundai. Ngoài ra, trong quá trình Toà án điều tra, hoà giải, Công ty Nghi Tàm đều thừa nhận còn nợ Công ty trách nhiệm hữu hạn Hyundai 4.626.877,34 USD tiền xây dựng và đồng ý trả nợ số tiền này (BL 371, 375, 377, 381, 383). Vì vậy, Toà án cấp sơ thẩm xác định đây là vụ án đòi nợ và đã giải quyết theo thủ tục giải quyết các vụ án dân sự là đúng. Toà án cấp phúc thẩm nhận định đây là tranh chấp hợp đồng kinh tế, nên phải giải quyết theo các điều khoản đã cam kết trong hợp đồng kinh tế giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn Hyundai với Công ty Nghi Tàm và thuộc thẩm quyền giải quyết của trọng tài Singapore là không đúng pháp luật.
Bởi các lẽ trên và căn cứ vào khoản 3 Điều 297 và khoản 2 Điều 299 Bộ luật tố tụng dân sự;
QUYẾT ĐỊNH:
Huỷ bản án dân sự phúc thẩm số 174/DSPT ngày 4-12-2003 của Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại Hà Nội đã xét xử vụ án đòi nợ giữa nguyên đơn là Công ty trách nhiệm hữu hạn Hyundai Engineering & Construction, do bà Diệp Hoài Nam là đại diện theo ủy quyền của Tổng Giám đốc với bị đơn là Công ty phát triển du lịch hữu hạn làng Nghi Tàm, do ông Sonnie TW Lien là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc làm đại diện.
Giao hồ sơ vụ án cho Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại Hà Nội để xét xử phúc thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật.
____________________________________________
- Lý do huỷ bản án phúc thẩm:
Toà án cấp phúc thẩm nhận định tranh chấp trong vụ án này là tranh chấp hợp đồng kinh tế nên phải giải quyết theo các điều khoản của hợp đồng kinh tế được ký kết giữa các bên và thuộc thẩm quyền giải quyết của trọng tài Singapore là không đúng.
- Nguyên nhân dẫn đến việc huỷ bản án phúc thẩm:
Thiếu sót trong việc đánh giá chứng cứ và áp dụng pháp luật.
 
bí mật, thông tin cá nhân, bí mật đời tư, danh dự, nhân phẩm, người làm chứng, tâm lý học, phòng chống tội phạm, Luật sư Nông Thị Hồng Hà, Thạc sĩ, Luật sư Phạm Thanh Bình, Phan Kế Bính, , Vnexpress, công an nhân dân, vụ án, bị can, bị cáo, người chưa thành niên, Luật sư bào chữa, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ luật tố tụng hình sự, người tham gia tố tụng, người bị hại, điều tra, truy tố, xét xử, Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Bộ luật dân sự, khởi kiện, tranh chấp, thụ lý, hòa giải, lao động, hành chính, kinh tế, đất đai, ly hôn, tài sản, thừa kế, khu đô thị mới, căn hộ, ranh giới, cơ quan tiến hành tố tụng, Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, tâm lý học, phòng chống tội phạm, bí mật, thông tin cá nhân, bí mật đời tư, danh dự, nhân phẩm, người làm chứng, vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, người đại diện hợp pháp, từ chối, các biện pháp ngăn chặn, bắt, tạm giữ, tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú, bảo lĩnh, đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để bảo đảm, gia hạn thời hạn tạm giữ, tạm giam, hậu quả xấu, lấy lời khai, hỏi cung, thời gian, địa điểm, cán bộ chuyên trách, cán bộ trợ giúp, tư vấn về pháp lý, y tế, độ tuổi, tình trạng tâm lý, sức khỏe, xét xử lưu động, còng tay, phương tiện, cưỡng chế, phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, rất nghiêm trọng do cố ý, tiêu cực, chống đối, gây mất trật tự tại phiên toà, đại diện của gia đình bị cáo, hình phạt, miễn trách nhiệm hình sự, phạt tù, án treo, trắng án, giám sát, tái hòa nhập cộng đồng, người làm chứng, quyền nhờ luật sư, bào chữa viên nhân dân, thu thập chứng cứ, lấy lời khai, kiểm tra dấu vết, chụp ảnh thương tích, ghi âm, ghi hình, xét xử kín, xâm phạm tình dục trẻ em, mua bán trẻ em, tham khảo, trộm cắp, cướp, giết người, công vụ, tham ô, sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, kinh doanh, thương mại, hợp đồng, doanh nghiệp, bảo hiểm, cố ý gây thương tích, án oan, vu khống, làm giả, làm nhục, khiếu nại, tố cáo, bắt cóc, cưỡng đoạt, chiếm đoạt, lừa đảo, hàng giả, đầu cơ, trốn thuế, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, ma túy, giao thông, đua xe,
Ý kiến bạn đọc (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  *
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  *
          
Các tin khác: